Договор подряда на переработку давальческого сырья

Договор подряда на переработку давальческого сырья Продукция — готовая пищевая продукция безалкогольные сильногазированные напитки , качество которой соответствует техническим регламентам, государственным стандартам, техническим условиям, технологическим инструкциям, иной нормативно-технической документации, предусмотренной законодательством РФ и действующей в отношении данного вида продукции. Результат работы — Продукция, которая отвечает требованиям действующего законодательства РФ и условиям Договора, обеспечивает безопасность жизни и здоровья потребителей. Упаковка - это внешняя оболочка Продукции, обеспечивающая защиту Продукции от повреждений и потерь, способствующая рациональной организации процесса хранения, реализации и транспортировки Продукции, поддерживающая и укрепляющая рыночные позиции Продукции. По условиям Договора — индивидуальная тара , групповая, транспортная упаковка. Тара — ПЭТ - бутылка объемом 1,5 л.

Содержание

Для решения вашей проблемы ПРЯМО СЕЙЧАС
получите бесплатную ЮРИДИЧЕСКУЮ консультацию:

+7 (499) 653-60-72 Доб. 355 Москва
+7 (812) 426-14-07 Доб. 525 Санкт-Петербург

Вход на сайт

Продукция — готовая пищевая продукция безалкогольные сильногазированные напитки , качество которой соответствует техническим регламентам, государственным стандартам, техническим условиям, технологическим инструкциям, иной нормативно-технической документации, предусмотренной законодательством РФ и действующей в отношении данного вида продукции.

Результат работы — Продукция, которая отвечает требованиям действующего законодательства РФ и условиям Договора, обеспечивает безопасность жизни и здоровья потребителей. Упаковка - это внешняя оболочка Продукции, обеспечивающая защиту Продукции от повреждений и потерь, способствующая рациональной организации процесса хранения, реализации и транспортировки Продукции, поддерживающая и укрепляющая рыночные позиции Продукции. По условиям Договора — индивидуальная тара , групповая, транспортная упаковка.

Тара — ПЭТ - бутылка объемом 1,5 л. Обладателем исключительных прав на дизайн чертеж индивидуальной формы тары бутылки и иные средства индивидуализации является Заказчик.

Этикетка кольеретка - это средство информации об упакованной пищевой продукции и ее изготовителе, располагаемое на самой продукции, на листе-вкладыше или на ярлыке, прикрепляемое или прилагаемое к соответствующей упаковке. Обладателем исключительных прав на содержащиеся в этикетке средства индивидуализации является Заказчик. Маркировка - нанесение на упаковку в автоматическом режиме все необходимой информации о Продукции, предусмотренной действующим законодательством РФ и Договором.

Маркировка должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Продукции при его приемке и последующей реализации потребителю. Товаросопроводительные документы — товарные, транспортные накладные и счета счета-фактуры , иные документы, предусмотренные законодательством РФ и Договором. Скрытые недостатки Продукции — недостатки Продукции, которые обнаружены Заказчиком в течение всего срока годности Продукции. Интеллектуальные права - исключительные права Заказчика на товарный знак в том числе на этикетки, макеты, оригинал-макеты, эскизы, образцы-эталоны, верстки, фотографии, рисунки, файлы, цифровые и материальные носители и т.

Исполнитель не вправе каким бы то ни было образом, кроме указанного в Договоре, самостоятельно использовать или передавать третьим лицам интеллектуальные исключительные права Заказчика. Результатом работы Исполнителя является готовая пищевая продукция, качество которой должно соответствовать нормативно-технической документации, предусмотренной законодательством РФ, и условиям настоящего Договора, право собственности на которую принадлежит Заказчику.

Давальческое сырье и Материалы также вместе именуются Материалы. Розлив осуществляется только после проведения анализа и положительного результата в лаборатории Исполнителя. Исполнитель передает Заказчику документы, подтверждающие аттестацию лаборатории Исполнителя. Контроль розлива осуществляется каждый час, результаты фиксируются в картах и журналах розлива.

Иметь в наличии необходимые сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения, иную нормативно-техническую документацию, предусмотренную законодательством РФ. Изготовить купажный сироп согласно Технологическим инструкциям и рецептурам Заказчика, осуществлять контроль правильности приготовления купажного сиропа путем приготовления контрольного напитка, регистрировать необходимые данные в купажной карте и карте розлива.

Осуществить маркировку готовой Продукции автоматически с указанием даты и времени розлива. Осуществить индивидуальную, групповую, транспортную упаковку Продукции с целью сохранности Продукции во время транспортировки соответствующим видом транспорта, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при хранении на складе Заказчика.

Произвести входной контроль Материалов, предоставленных Заказчиком согласно нормативно-технической документации, предусмотренной законодательством РФ, для каждого вида Материалов. Вышеуказанные приложения также переданы Исполнителю в электронном формате посредством использования электронной связи путем направления соответствующего электронного сообщения сообщений на электронный адрес Исполнителя, указанный в карточке Исполнителя.

Во всякое время проверять ход и качество выполняемых Исполнителем работ, давать ему указания по выполнению Заказа и требовать отчет о его выполнении. С предварительным уведомлением Исполнителя за 72 семьдесят два часа осуществлять контроль качества Материалов, используемых и или закупаемых Исполнителем, их соответствие условиям настоящего Договора и требованиям, предусмотренным законодательством РФ.

Без предварительного уведомления и в любое время осуществлять контроль качества Продукции. Контроль качества Продукции осуществляется в лаборатории Заказчика или иной специализированной организации по выбору Заказчика. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Заказа или выполняет его настолько медленно, что завершение его к установленному сроку становится явно невозможным, отказаться от Заказа или Договора и потребовать возмещения убытков.

Устранить выявленные недостатки своими силами или силами третьих лиц и потребовать от Исполнителя возмещения расходов на устранение недостатков. Обеспечить выполнение работ с надлежащим качеством и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, предусмотренной законодательством РФ, согласно условиям Договора.

Выполнить все работы лично в объеме и сроки, предусмотренные соответствующим Заказом, сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям Договора и требованиям законодательства РФ. Согласно нормативно-технической документации, предусмотренной Договором и законодательством, экономно и расчетливо расходовать предоставленное давальческое сырье и самостоятельно закупленные Материалы. Представлять Заказчику отчет об использовании давальческого сырья, при его перерасходе составлять акт о его перерасходе; предоставлять Заказчику по его требованию отчет о количестве и качестве используемых закупаемых Материалов.

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, осуществить утилизацию безвозвратных отходов. Оказывать всемерное содействие и помощь Заказчику при проведении аудита и контроле качества Продукции.

Осуществлять надлежащий мониторинг всего технологического цикла работ, начиная с Материалов и до завершения выполнения работ и передачи результата работы Заказчику. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения давальческого сырья, переданного Заказчиком, результата работ до момента его передачи Заказчику. В случае расторжения Договора Исполнитель обязан осуществить розлив Продукции под остаток давальческого сырья, предоставленного Заказчиком, и или возвратить остаток давальческого сырья, и или оплатить остаток давальческого сырья по согласованным Сторонами ценам.

Самостоятельно и за счет Заказчика осуществить сертификацию Продукции. Оплата производится Заказчиком на основании выставленных Исполнителем счетов на оплату. При завершении работ согласно соответствующему Заказу принять выполненные Исполнителем работы. Представить Исполнителю на каждую партию давальческого сырья соответствующие документы о качестве и количестве. В случае недоброкачественности предоставленного давальческого сырья произвести его замену в разумный срок с момента получения уведомления Исполнителя.

Предоставить Исполнителю всю необходимую для выполнения работ технологическую документацию. Оказывать содействие Исполнителю в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных Договором. Для выполнения работ по Договору Заказчик вправе предоставить Исполнителю давальческое сырье полностью или частично. Давальческое сырье, переданное Заказчиком, предоставляется Исполнителю без перехода права собственности на него.

В течение 2 двух рабочих дней после получения Спецификации Заказчик утверждает или отклоняет и направляет утвержденную им Спецификацию в адрес Исполнителя. Заказчик вправе не утвердить отклонить Спецификацию полностью или частично , переданную Исполнителем.

В этом случае недостающие виды Материалов давальческое сырье предоставляются Заказчиком в течение 14 четырнадцати календарных дней с даты направления Исполнителю уведомления Заказчика об отклонении соответствующей Спецификации. В случае отсутствия уведомления об утверждении либо отклонении Спецификации в срок, указанный в п. В этом случае Исполнитель вправе приступить к выполнению работ. Стороны договорились, что пресс-формы предоставляются Заказчиком за его счет.

Предоставленные Заказчиком пресс-формы чертежи пресс-форм являются собственностью Заказчика. Исполнитель гарантирует правомерное использование пресс-форм только в рамках реализации настоящего Договора. При расторжении Договора Исполнитель обязан возвратить пресс-формы Заказчику. Исполнитель выполняет работы, предусмотренные Договором, а Заказчик принимает результаты работ в соответствии с переданным им Заказом в количестве, ассортименте, сроки, согласованные сторонами в соответствующем Заказе и Договоре.

Заказ подлежит обязательному исполнению. Отказ Исполнителя от выполнения Заказа является обоснованным только в случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы или случаях, предусмотренных Договором.

Сдача и приёмка результата работы согласно соответствующему Заказу осуществляется в порядке, определенном Договором. Заказчик за 30 тридцать календарных дней до даты сдачи и приемки результата работы, указанной в соответствующем Заказе, направляет Исполнителю соответствующий Заказ. Заказ направляется Заказчиком в письменном виде посредством факсимильной электронной связи на адрес электронной почты, указанный в карточках Заказчика и Исполнителя. В течение 3 трех календарных дней после отправки Заказа Исполнитель обязан в удостоверение его получения и в подтверждение исполнения всех его параметров количество, ассортимент, качество, сроки исполнения Заказа, дата сдачи-приемки работ подписать Заказ и отправить его по факсу или электронной почте Заказчику.

В случае если Исполнитель не имеет возможности выполнить Заказ, он должен сообщить об этом в письменной форме факс, электронная почта Заказчику в течение 48 сорока восьми часов с момента отправки Заказа Заказчиком.

При отсутствии подписанного Исполнителем Заказа в порядке, определенном ст. Сроки выполнения работы начальный и конечный согласуются сторонами в соответствующем Заказе.

Срок выполнения работ согласно соответствующему Заказу не может превышать 7 семь календарных дней. В случае если срок выполнения работ, указанный Заказчиком в Заказе, превышает срок, предусмотренный п. Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о выполнении работ и готовности Продукции к приемке далее — выполнении работ посредством направления Заказчику письменного уведомления о выполнении работ по факсу или электронной почте. Заказчик, получив уведомление Исполнителя о выполнении работ согласно соответствующему Заказу, обязан в течение 3 трех календарных дней посредством факса или электронной почты письменно подтвердить факт получения уведомления Исполнителя.

Минимальный Заказ составляет двести тысяч единиц Продукции бутылок всех видов в месяц. Количество минимального Заказа является общим для всего ассортиментного перечня, предусмотренного Договором.

Максимальный Заказ составляет один миллион единиц Продукции бутылок всех видов в месяц. Количество максимального Заказа является общим для всего ассортиментного перечня, предусмотренного Договором. Количество минимального максимального заказа может быть изменено соглашением сторон. Стороны договорились, что в целях повышения оперативности допускается обмен документами о согласовании Заказа и утверждении Спецификации по факсу либо электронной почте.

При таком способе обмена документами они признаются действительными и имеющими юридическую силу. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику условия для своевременной и правильной приемки выполненных работ путем исполнения всех установленных правил упаковки, маркировки, этикетирования, транспортировки, оформления товаросопроводительных документов на Продукцию. Отгрузка Продукции погрузка на автотранспортное средство Заказчику осуществляется силами и средствами Исполнителя и за его счет.

Приём выполненных работ осуществляется на условиях ее самовывоза со склада Исполнителя в сроки, установленные в п. В случае невозможности Заказчиком осуществить Прием выполненных работ в срок, предусмотренный п. Прием выполненных работ по количеству и ассортименту, а также Продукции, приемка которой осуществляется по тарным местам — по количеству мест и качеству в части видимых недостатков , производится Заказчиком в момент Приема выполненных работ. Прием выполненных работ по количеству производится путем приемки по количеству, указанному Исполнителем в товаросопроводительных документах, без пересчета и перевеса.

Заказчик вправе осуществить Прием выполненных работ без проведения специальной проверки ее качества, если Продукция находится в надлежащей таре и упаковке и у нее отсутствуют видимые недостатки. По завершении Приема выполненных работ Исполнитель предоставляет Заказчику двусторонний Акт о приемке результатов работы далее — Акт приема. Момент Приема выполненных работ подтверждается соответствующей отметкой Заказчика в Акте приема с указанием даты и времени Приема выполненных работ.

С момента подписания Акта приема к Заказчику переходит право собственности на Продукцию, а также риск его случайной гибели или случайного повреждения. С момента подписания Акта приема работа считается принятой Заказчиком по количеству, ассортименту, при этом Продукция, приемка которой осуществляется по тарным местам, считается принятой по количеству мест и качеству в части видимых недостатков. Заказчик вправе предъявить требования к Исполнителю, связанные с недостатками выполненной работы по качеству скрытые недостатки , если недостатки обнаружены Заказчиком в течение всего срока годности Продукции.

Если Заказчиком обнаружены недостатки выполненных работ, Заказчик обязан известить Исполнителя о данном факте и в присутствии его представителя составить акт, в котором должен быть указан характер выявленных недостатков. В случае неявки представителя Исполнителя в течение 5 пяти дней от даты направления Исполнителю извещения, указанный акт составляется Заказчиком самостоятельно и направляется Исполнителю, в частности, посредством электронной факсимильной связи.

По требованию Исполнителя Заказчик обязан предоставить последнему акт в оригинале. В случае если Исполнитель в течение 7 семи дней от даты получения акта не заявит возражений, акт считается принятым Исполнителем.

Составленный акт имеет полную юридическую силу и доказательственное значение в суде. Исполнитель обязан правильно оформлять товаросопроводительные документы на каждую партию Продукции. Оформление товаросопроводительных документов на несколько партий не допускается. Количество Продукции, указанное в товаросопроводительных документах на каждую партию Продукции, должно соответствовать количеству, указанному в Заказе.

Договор на переработку давальческого сырья образец

Текущая версия Вашего браузера не поддерживается. Давальцами являются несколько компаний на "упрощенке", а единым переработчиком - компания с общим режимом налогообложения. Стоимость услуг по переработке минимальна. В итоге прибыль от реализации готовой продукции облагается единым налогом при применении упрощенной системы налогообложения.

Как быть, если есть сырье, материалы и желание изготовить продукцию, но нет для этого возможности производственных мощностей? Остановимся на важных особенностях составления договора. Кроме того, выясним, кто же из сторон будет производителем и для кого готовая продукция станет продукцией собственного производства.

Давальческое сырье представляет собой какие-либо материалы, переданные одной организацией другой. Цель их передачи заключается в переработке или обработке, выполнении каких-либо работ с сырьем или изготовление продукции из него и т. Для передачи давальческого сырья от заказчика к исполнителю, следует заключать договор. Как оформляется документ и какие аспекты важно учесть, будет описано в статье.

Договор подряда на переработку давальческого сырья

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка. Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте. Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться. Сегодня свой день рождения празднуют 45 пользователей. В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера. Информационно-правовая система Форум Обмен документами.

Договор на переработку давальческого сырья

Продукция — готовая пищевая продукция безалкогольные сильногазированные напитки , качество которой соответствует техническим регламентам, государственным стандартам, техническим условиям, технологическим инструкциям, иной нормативно-технической документации, предусмотренной законодательством РФ и действующей в отношении данного вида продукции. Результат работы — Продукция, которая отвечает требованиям действующего законодательства РФ и условиям Договора, обеспечивает безопасность жизни и здоровья потребителей. Упаковка - это внешняя оболочка Продукции, обеспечивающая защиту Продукции от повреждений и потерь, способствующая рациональной организации процесса хранения, реализации и транспортировки Продукции, поддерживающая и укрепляющая рыночные позиции Продукции. По условиям Договора — индивидуальная тара , групповая, транспортная упаковка.

Утром посетители кофейни будут выпивать чашку кофе, чтобы проснуться, а в обед для того, чтобы настроиться с новыми силами на продолжение рабочего дня.

Курить в квартире разрешено на законодательном уровнеэто же относится к любой частной собственности. И здесь проявляется принцип гуманизма по отношению к несовершеннолетним, поскольку более раннее погашение судимости снимает многие правоограничения и иные негативные последствия, связанные с ее наличием.

Марина, если честно, я не понимаю, как так могло получиться. Минимальные декретные в 2019 в данном случае должны быть не меньше 51 918,90 руб.

Если же подписанный договор не требует внесения изменений в госреестры прав собственности, то документ можно не заверять у нотариуса. Любая компания или организация может застраховать своих работников по программе корпоративного страхования.

Отказ истца от иска, признание иска ответчиком и мировое соглашение сторон.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор подряда: основные положения и особенности

Злоупотребление этой гарантией не должно иметь места, равно как и оплата больничного листа, восстановление на работе, оплата вынужденного прогула, компенсации морального вреда и др. Отказ оператора от расторжения договора об оказании услуг связи. Это позволит снизить риск возникновения ошибок. Выплаты осуществляются каждый месяц или год. Каждая страна решает эти вопросы по-своему, выстраивая свою собственную систему пенсионного обеспечения.

Делать это можно постепенно, приобретая новое оборудование и включая новые услуги в свой прайс-лист. В частности, для оформления этого документа необходимо оплатить государственную пошлину. Но в случае задолженности по выплате алиментов, пособий и пенсий, выплачивании морального ущерба, банкротства предприятия, возмещения вреда здоровью человека и т.

Специально мы этого не планировали. Нажми на самую красивую кнопку.

Раздел «Договоры, споры по договорам» содержит различные публикации, статьи, комментарии и рекомендации наших арбитражных юристов по.

Кроме этого, собственники помещений самостоятельно определяют величину взноса. Какие привилегии предоставляются пенсионерам. В этом случае он обязан подать руководителю федерального органа уголовно-исполнительной системы или уполномоченному руководителю, принявшим решение о проведении служебной проверки, рапорт об освобождении его от участия в проведении этой проверки.

Основание возникновения трудовых отношений. Однако и на его подопечного не возлагаются те обязанности, которые обязан исполнять родной либо усыновлённый ребёнок в отношении своих родителей.

Льготные условия на присвоение статуса Они действуют в отношении лиц, чья должность связана с особыми характеристиками. За качество и эффективность оказания подобных услуг несет ответственность местная управляющая компания. Приостановка деятельности ооо без ликвидации. Скачала накладную на отпуск товара и услуг Все очень быстро и .

Хранится она у работодателя. Обеспечивает участие Главного управления (Отделения Банка России) в деятельности по предупреждению несостоятельности (банкротства) и ликвидации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций. В итоге объявлен выговор за нарушение ст. Используемые коэффициенты могут быть различными в зависимости от отрасли применения, но при этом для бюджетных организаций используются практически в любой сфере фиксированные показатели.

Объем и тип двигателя.

Естественно, это не гарант того, что ситуация мгновенно разрешится. Оригинал документа, подтверждающего, что держатель сертификата состоит в официальных брачных отношениях (при наличии). Супругам из подмосковного Одинцово для достижения гармонии не хватало одного - цветочной оранжереи.

Если вы окончательно приняли решение работать в полиции на руководящей должности, необходимо определиться с учебным заведением, где необходимо получить должной профильное образование. Как совместить указанные требования.

После получения документального подтверждения неисправности зонта необходимо написать и подать уполномоченному лицу претензию о безвозмездном устранении недостатков. Государственная регистрация договора купли-продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры (отдельной комнаты или нескольких комнат в квартире) является исключением из общего правила, касающегося недвижимого имущества.

Денежное пособие в связи с уходом за детьми возрастом от 1,5 до 3 лет. Если банк не включен в список учреждений Минфина, сотрудничающих с государством, то возможна подача заявления в другую организацию с последующим рефинансированием за счет субсидии.

В 2016 году в отношении них была приостановлена индексация пенсий. Помощь с анализом Вашей документации: отчетов, инвестиционных проектов, платёжек. Купить собственное жилье не всегда получается.

Все подробности по ватсапу 89615821929, жду любых предложений. Государственная пошлина уплачивается при получении услуг в различных ведомствах. Административная ответственность за нарушение порядка пользования рекреационной землей варьируется в зависимости от ее субъекта.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Толлинг: экономия на налогах для производств


3

  • crosadexin :

    Вот когда уголовное дело, можно будет возбудить в отношении любого судьи так же просто, как и против любого смертного, уверен, и правосудие появится в России.

  • Милован :

    Казалось бы, причем тут Северная Корея?

  • Харитина :

    существующий уровень жизни поддерживается исключительно благодаря внешним вливаниям?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.